AGB`s

LEISTUNGS- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN, AGB

1. Unsere Leistungen liegen die Verdingungsordnung für die Bauleistungen (VOB) mit ihren Teilen

   A) Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen

   B) Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen

   C) Allgemeine technische Vorschriften

In ihrer jeweilig gültigen Fassung zugrunde. Abweichende Vereinbarungen bedürfen der Schriftform. Etwa entgegenstehenden Vertragsbedingungen des Auftraggebers wird hiermit ausdrücklich widersprochen.

2. Rechnungen sind, sofern keine andere Vereinbarung getroffen wurde sofort nach Erhalt fällig. Skontoabzüge sind nach VOB/B § 16 Ziffer 4 unzulässig, ebenso Aufrechnungen mit Gegenforderungen oder Abzüge jeder Art, soweit es sich nicht um unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Forderungen handelt.

Zahlungen können rechtswirksam nur an uns oder auf eines unser Konto erfolgen. Bei Überschreitung des Zahlungszieles behalte ich mir vor, vom Fälligkeitstage an die jeweils Üblichen Verzugszinsen 5% Ober dem Diskontsatz zu berechnen.

3. Reklamationen können nur innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum anerkannt werden, sie sind im Obigen immer unverzüglich nach Erhalt der Ware oder Leistung schriftlich anzuzeigen.

4. Nach VOB/B § 16 Ziffer 1 steht dem Auftragnehmer ein Anspruch auf Abschlagszahlungen in möglichst kurzen Zeitabständen in Höhe der jeweilig nachgewiesenen vertragsmässigen Leistungen zu.

5. Die Gewährleistungszeit beträgt laut VOB für Neubauten, Umbauten oder Wiederaufbauten (neue Bauteile 2 Jahre, ferner für Reparaturen an Altanlagen 1 Jahr, sofern die Anlagen gemäss vorgaben des VDE / VDS / UVV /VBG in den dort angegebenen Zeiträumen nachweislich durch Sachkundige geprüft werden. Ausgeschlossen bleiben hierbei Schäden durch dritte Hand sowie Reparaturarbeiten an vorhandenen und alten Anlagen und deren Einrichtungen. Für diese Reparaturarbeiten können von unserer Seite aus grundsätzlich keine Garantien für die Funktion der vorhandenen Altanlagenteile übernommen werden.

6. Geht bei einer an Fenstern oder Türblättern die darin befindliche Glasscheibe zu Bruch, so können wir hierfür nur dann die Haftung übernehmen, wenn nachweisbar ist, dass die Beschädigung durch einen unserer Mitarbeiter vorsätzlich oder grob fahrlässig erfolgte.

Werden jedoch in Ihrer Wohnung oder Bauvorhaben anderweitige Arbeiten oder Reparaturen durchgeführt und wird hierbei eine Scheibe durch uns beschädigt, übernimmt unsere Versicherung den entstandenen Schaden.

7. Tarifliche und zusätzliche Mehrbelastungen der Lohnkosten während der Vertrags- bzw. Ausführungszeit werden gegen Nachweis in Rechnung gestellt, Siehe Baupreisrecht.

8. An unsere Angebote halten wir uns 4 Wochen gebunden.

9. Lieferfrist

Überschreitet der Auftragnehmer einen vereinbarten Liefertermin um mehr als 4 Wochen und hält er eine, unter Ankündigung des Rücktritts, schriftlich vom Auftraggeber danach zu setzende angemessene Nachfrist von mindestens 4 Wochen nicht ein, kann der Auftraggeber vom Vertrag zurücktreten.

10. Unsere Firma hat ein Rücktrittsrecht unter folgenden Voraussetzungen: Streik, höhere Gewalt, Nichtlieferung von Vorlieferanten etc. Offensichtliche Kalkulationsirrtümer, Rechenfehler, Fehlberechnungen haben zumutbare Abweichungen und Änderungen auch im Preis zur Folge.

11. Unsere Firma hat einen pauschalen Schadenersatzanspruch von mindestens   10 % der Auftragssumme bei Vertragsbruch des Auftraggebers, höhere Schadenersatzansprüche bei Nachweis sind dadurch unberührt.

12. Fahrzeiten sind gleichzusetzen mit Arbeitszeit.

 Unvorhersehbare Lohnerhöhungen werden von uns weitergegeben. Alle aufgeführten Preise sind rein netto zuzüglich der am Tag der Rechnungsstellung gesetzlich gültigen MwSt.

13. Erfüllungsort und soweit Auftraggeber Kaufmann ist, auch Gerichtsstand, ist der Sitz unserer Firma München für beide Teile

Abweichungen von diesen Bedingungen bedürfen einer schriftlichen Vereinbarung.

Sicherheitsanlagen Andreas Brennfleck, Buchenstraße 6b, 85716 Unterschleißheim

 

[Home] [Tätigkeitsbereiche] [Kontakt] [Impressum] [AGB`s]